План защиты позиции истца

1.Цель
1.1. Удовлетворить полностью требования истца
1.2. Взыскать с Ответчика убытки в размере 799 500 тыс.тенге
1.3. Взыскать с Ответчика законную неустойку в размере 994 520 тыс.тенге
1.4. Взыскать гос.пошлину с Ответчика в размере 816 015 тыс.тенге

2.Задачи

3.Действия для выполнения задач
3.1. 02.08.2017 г. - беседа с клиентом. В ходе которой необходимо:
- установить все обстоятельства имеющие значение для дела.
- ознакомиться со всеми предоставленными материалами по делу.
- ознакомиться с договором строительного подряда
- определить круг обстоятельств, которые могут подлежать доказыванию
- выяснить с помощью переговоров с клиентом, возможно ли предоставить данные доказательства .
- определить список тех материалов которых не хватает
3.2.Проанализировать все полученные данные в совокупности с позицией самого клиента.
3.3.Определить алгоритм действий по реализации соглашения с клиентом правовой позиции по делу.
3.4. Обеспечить необходимые доказательства :
-свидетельские показания о том, что ответчиком не были предоставлены условия для проведения работ и строительные объекты также не были подготовлены
-заключение строительной экспертизы
-договор строительного подряда
-договор аренды техники и работников, квитанция по оплате арендованной техники, трудовой договор
-подлинник акта приема-передачи работ на тер-ии строительного объекта «Центр исследования энергии»

4.План наступательной тактики

В ходе разбирательства
будут применяться следующие действия

5.Обстоятельства дела

6.Юридическая квалификация правоотношений
6.1. ст. 293 ГК РК, п. 1 ст. 295 ГК РК невыполнение своих обязательств, влечет взыскание неустойки.
6.2. ст. 298 ГК РК основания взыскания неустойки: взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.
6.3. п.1. ст. 651 ГК РК отказ заказчика ( ответчика) от выполнения своих обязательств.
6.4. п.1 ст .351 ГК РК Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
6.5. ст. 630 п.3 ГК РК Заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
6.6. ст. 630 п. 5 ГК РК Предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых недостатках составляет один год, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты подрядчиком, - три года со дня приемки работ.